Россия, Республика Крым, Евпатория. По данным «КП»-Крым, на скамье подсудимых оказались два экс-заместителя директора МКУ «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» (МКУ «УКС») Карен Тарминян и Андрей Туренко. Набережная Горького, 10/29, Евпатория, Республика Крым Мировые судьи (6 филиалов).
Приговор № 1-204/2022 от 26.09.2022 Евпаторийского городского суда (Республика Крым)
Один из обвиняемых дал показания на месте. Он рассказал, как совершил убийство и показал, где спрятано тело. Сначала было возбуждено уголовное дело об убийстве. Согласно законодательству, за такое преступление грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Однако далее дело переквалифицировали на более тяжкую статью — «Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». За это обвиняемым уже светит от 8 до 20 лет лишения свободы, либо и вовсе пожизненное заключение. Евпаторийский городской суд заключил обоих фигурантов под стражу на два месяца — до 22 июня 2024 года. Популярное за сутки.
Правоохранители вместе с поисковым отрядом «Лиза Алерт Крым» организовали поиски пропавшей. В результате следствием были установлены двое подозреваемых. В ходе допроса один из мужчин дал признательные показания.
До исполнения приговора в части гражданского иска сохранен арест на имущество осужденной", - уточнили в ведомстве. До вступления приговора в законную силу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговор суда в законную силу пока не вступил.
За заключение этих контрактов Карен Тарминян и Андрей Туренко потребовали с директора строительной фирмы 5,7 млн рублей. О махинациях при строительном подряде стало известно ФСБ.
В итоге всю троицу повязали.
Суд в Крыму арестовал на два месяца обвиняемых в убийстве девушки из Евпатории
Евпаторийский городской суд (Республика Крым). В начале XX века в Евпатории работали городской и мировые судьи, почетные мировые судьи. Евпаторийский городской суд республики крым официальный сайт. О сервисе Прессе Авторские права Связаться с нами Авторам Рекламодателям Разработчикам. Контакты и информация о компании Евпаторийский городской суд Республики Крым в Евпатории: каталог товаров, часы работы, адрес, телефон, обратная связь, официальный сайт, отзывы, новости, вакансии.
Экс-главе Евпатории вынесли приговор за махинации с землей
Евпаторийский городской суд вынес приговор по данному уголовному делу, сообщает Прокуратура Крыма. Было установлено, что он выполнял функцию курьера в организованной группе телефонных мошенников. Мошенники посредством звонков пожилым жителям Евпатории и Саки выманивали у граждан денежные средства на якобы спасение их родственников, оказавшихся виновными в ДТП.
Отмечается, что следственными органами предъявлено обвинение 29-летнему жителю Сакского района и 26-летнему жителю Евпатории в совершении убийства жительницы Евпатории в составе группы лиц п. Один из обвиняемых полностью признает свою вину, второй - частично. Ранее сообщалось, что 22 апреля в социальных сетях мать девушки, проживающая в другом городе, сообщила, что дочь не выходит на связь, что для нее не характерно.
Как уточнили в пресс-службе Евпаторийского городского суда, также приговором суда удовлетворен гражданский иск заместителя прокурора г. Взыскано с осужденной в пользу муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 2 347 200, 86 рублей.
До исполнения приговора в части гражданского иска сохранен арест на имущество осужденной.
Проспект Ленина театр панорам Евпатория. Прокурор Евпатории Шкаев.
Прокурор города Евпатория. Прокуратура города Евпатории. Провотарь прокуратура Евпатория.
Евпаторийский городской совет панорама. Эмилии Леоновой Евпаторийского городского совета. Молодежный совет при горсовете 2021 Евпатории.
Новотроицк общественный совет по ЖКХ Славинская. Харитоненко Олеся Викторовна Евпатория. Горсовета Евпатории Олесю Харитоненко.
Харитоненко Олеся Викторовна Евпатория муж. Олеся Викторовна Евпатория. Суд Евпатории здание.
Фото Евпаторийский суд. Мирсуд 82 Крым. Код Крыма Евпатории телефон.
Судебный исполнитель на Ленина 54 в Евпатории номер телефона. Евпаторийский телтелеграф статья о Федоруке. Бланк обращения к губернатору города Евпатория.
Постановление администрация Евпатории. Ответ на запрос администрация Евпатории. Г Евпатории как написать письмо в администрацию.
Евпатория начальник полиции Землянский. Виталий Землянский Евпатория. Новый начальник носкомрегистра Евпатория.
Харитоненко Олеся Госсовет. Совет муниципальных образований Республики Крым. Государственный совет РФ Харитоненко Олеся.
Харитоненко Евпатория Госдума. МВД города Евпатория. Евпаторийская полиция Республика Крым.
Дмитрия Ульянова 19а Евпатория. Муниципальный контроль Евпатория. Муниципальный контроль Евпатория начальник управления.
Евпатория ул. Дмитрия Ульянова Департамент финансов. Выездное совещание Совмина в Евпатории.
Министерство топлива энергетики Сергей Балагуров. Муниципальный контроль Евпатория сотрудники. Департамент муниципального контроля Евпатория.
Админкомиссия администрации Саки. Мировой судья судебный участок Челябинск. Судья Дружинина Златоуст.
Мировые судьи Златоуст. Судебный участок 1. Администрации города Евпатории Республики Крым.
Тик города Евпатории Республики Крым. Администрация города Евпатория.
В Крыму к году колонии приговорили студента за создание экстремистского сообщества
297412, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 30Тел.: (36569) @ Просто Новости. Судья Евпаторийского городского суда Республики Крым Нанаров Алексей Александрович, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 19.3 КоАП Российской Федерации, в отношении Черновского Гурами Кахаберовича. Жительница поселка Заозерного под Евпаторией признана виновной в убийстве 74-летней женщины.
Решение Евпаторийского городского суда
Мировой суд Евпатория. Евпаторийский городской суд судья Маркина. Евпатория арбитражный суд. Недостроенное здание недвижимость. Стройка Крым.
Недострой в Крыму. Евпатория демонтаж недостроев. Торжественное открытие. Открытие памятника.
Мировой суд Евпатория Горького 10 29. Городской суд Евпатория. Саки жилье для инвалидов. Евпатория дом инвалидов.
Евпатория жилье удобный для инвалидов. Инвалиды Крым очень на жилье в. Центральная Курортная поликлиника Евпатория. Санаторная поликлиника Евпатория.
Курортная поликлиника Евпатория история. Измайлов Руслан Мавлич. Измайлов Руслан Мавлич судья Евпатория. Измайлов Руслан Мусаевич.
Моисеев Алексей судья. Администрация города Евпатории, Евпатория. Мэрия Евпатории. Пушкина 3 Евпатория.
Горсовет Евпатория. Кирилл Вавренюк Евпатория. Вавренюк Кирилл Александрович. Евпатория Вавренюк.
Вавренюк Кирилл Александрович Евпатория. Комиссия по делам несовершеннолетних Сакский район. Халитов Рустем Аджибрамович. Зам главы Сакского района Халитов Рустем Аджибрамович.
Комиссия по делам несовершеннолетних Сакский район 17. Бывший мэр Евпатории Филонов. Республика Крым Евпатория. Туристический Крым Евпатория.
Евпатория отдых. Махачкала пляж. Дом архитектора Генриха Евпатория. Дом Овчинникова Евпатория.
Городская администрация Евпатория. Комиссия по делам несовершеннолетних Полярные зори. Комиссия по делам несовершеннолетних чистые пруды. Комиссия по делам несовершеннолетних Подольск.
Комиссия по делам несовершеннолетних Муром. Дворец бракосочетания в Евпатории. Евпатория проспект Победы 31.
Указал, что ДД.
Начало выполнения работ - с момента заключения контракта и окончание выполнения работ - до ДД. Срок действия контракта - по ДД. ГГГГ перечислил авансовый платеж в размере 24 600 000,00 рублей. А лишь ДД.
После этого до ДД. ГГГГ подрядчик акты не предоставлял и не подписывались, так как в сентябре подрядчик работы на объекте приостановил и к их выполнению не приступал. Подрядчик объяснил причину приостановку работ это некачественно разработана проектно-сметная документация, по которой ими ведутся работы по ее корректировке. По состоянию на ДД.
ГГГГ на объекте подрядчиком выполнены в основном лишь демонтажные работы. Он согласен с выводами Подрядчика что касается некачественной разработкой проектно-сметной документации, которая получила положительное заключение Госстройэкспертиза. Однако при наличии этой проблемы, подрядчик имел реальную возможность выполнять работы на ином участке объекта в рамках, не противоречащих условиям контракта, без отставания от сроков с незначительными корректировками и дополнениями в процессе реконструкции. Кроме того, точной даты не скажу, в ДД.
ГГГГ на одном из рабочих заседаний штаба, там он присутствовал в качестве представителя муниципального заказчика, во время обсуждений вопросов о ходе выполнения мероприятий на объектах ФЦП, на которых подрядные работы выполнялись с отставанием по графику либо вообще не велись, ООО «» было поручено выполнить работы по консервации объекта «Дошкольное учреждение «», закрыть тепловой контур кровля и окна , установлен им срок исполнения до ДД. Также в тот же период времени в адрес МКУ «УКСа» от технического заказчика поступали предложения о расторжении контракта с ООО «» с возвратом аванса либо с его отработкой в части выполнения работ на сумму аванса по закрытию теплового контура здания. Подрядчик ООО «» никаких работ по закрытию теплового контура не выполнил, о чем свидетельствовал срыв работ на объекте, отрицательное воздействие на строительные конструкции в осенне-зимний период с неблагоприятными погодными условиями в виде замачивания стен, повлекло разрушение штукатурного слоя и дальнейшее разрушение камня-ракушечника, также не были предприняты защитные меры, исключающие замачивание фундаментов. Технический заказчик неоднократно в устной и письменной форме, в том числе на совместных совещаниях с участием Подрядчика поднимал вопрос о выполнении работ на объекте медленными темпами, об отсутствии рабочих и техники, выполнены были лишь первоначальные работы по демонтажу, к иным видам работ подрядчик так и не приступил по состоянию на ДД.
ГГГГ, о чем техническим заказчиком выносились предписания. Не отрицал, что в силу разделения между ними служебных обязанностей директор Пинчук А. Он, как заместитель, участвовал на координационных и выездных технических совещаниях, где вел протоколы, назначен ответственным лицом по объектам ФЦП и на иных дополнительных объектах строительства, по которым он отчитывался о результатах перед руководством администрации, кроме того осуществлял приемку выполненных подрядчиком работ, с правом подписания актов КС-2, справок КС-3, платежные документы не подписывал, за исключением в периода времени отсутствия директора Пинчук А. Несмотря на то, что между ним, как заместителем и директором учреждения было определено разделение функциональных обязанностей, Пинчук А.
Учитывая, сложившуюся провальную ситуацию на объекте и рекомендаций технического заказчика, как считает он, целесообразности в продлении данного контракта с недобросовестным Подрядчиком ООО «» не имело. Этот вопрос с ним никто не обсуждал, в тот период времени, а это было в октябре месяцев им было подано заявление об увольнении, был занят вопросами своего переезда за пределами Крыма, он уволился ДД. Обычно подготовкой и составлением всех дополнительных соглашений к договорам контрактам занималась специалист правового отдела ФИО47 О том, что подрядчик не отработал в полном объеме полученные авансовые средства, предусмотренные Контрактом, ему стало известно в ходе проведения его допроса. Указал, что никогда не ставил свою подпись в листах согласования при решении вопроса о заключении договоров и их продления, и не давал устных рекомендаций директору Пинчук А.
Как ФИО30 пояснил, что в его полномочия не входило подписание заключений и расторжение договоров, вопрос о необходимости заключения с ООО «», дополнительные соглашения на совещаниях не поднимался, ФИО48 об этом не было ничего известно л. Свидетель ФИО49 в суде пояснила, что она работает начальником управления образования администрации г. Относительно обстоятельств уголовного дела, указала, что после того, как детский сад «», расположенный по адресу: , был передан г. Евпатории, в связи с потребностью в местах дошкольного образования, и детский сад был поставлен для реконструкции.
Делалась проектно-сметная документация, которую затем переделывали. На сегодняшний день детский сад не введен в эксплуатацию. В связи с тем, что данное учреждение не было ввведено в эксплуатацию, появилась очередь, из-за которой 140 человек не было обеспечено местами. Из показаний свидетеля ФИО50, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.
В его обязанности входит организация строительного производства, контроль за качеством и объемом строительства и реконструкции на объектах. Терешковой, реконструкция детского сада «», реконструкция детского сада «». Согласно данного договора он обязан осуществлять работы по организации строительства объектов и контроля за проведением работ, визирование актов сдачи-приемки выполненных работ на предмет соответствия фактически выполненных работ. Срок окончания контракта первоначально установлен до ДД.
Как стало ей известно, в ДД. Должностные лица Подрядчика поясняли, что выполнение работ невозможно ввиду некачественно выполненной проектной документации, якобы они занимались вопросами корректировки указанной документации, однако фактически эта работа не велась. ГГГГ на указанном объекте подрядчик выполнил следующие виды работ: демонтаж окон, дверей, штукатурки, демонтаж стяжки полов, демонтаж перегородок, демонтаж системы отопления, канализации, водопровода, демонтаж кровли кровля только на планируемых пристройках второго этажа , пробивка и закладка проемов в стенах, снято тротуарное покрытие, начата кладка перегородок, прокладка внутренних инженерных сетей, усиление фундаментов не в полном объеме, демонтаж детских беседок. Допускает, что возможно одной из причин задержки выполнения работ на этом объекте явилось низкое качество разработки проектно-сметной документации, однако эта проектно-сметная документация получила положительное заключение Госстройэкспертизы.
Однако подрядчик ознакомился еще до заключения контракта с проектно-сметной документации и соответственно при заключении Контракта в добровольном порядке взял на себя обязательства по корректировке проектно-сметной документации за счет собственных средств, после чего сдать их на экспертизу и получить положительное заключение Госэкспертизы. ГГГГ техническим заказчиком ГКУ «» и заказчиком МКУ «УКС» были сданы подрядчиком и приняты работы на сумму 468 701,00 рублей был подписан 1 акт сдачи-приемки выполненных работ , при том, что в качестве аванса на счет Подрядчика заказчик перечислил авансовый платеж в размере 24,6 млн рублей. Исходя из графика работы подрядчик обязан выполнить все виды работ на объекте в полном объеме в установленный контрактом срок. Как он считает, несмотря на проблему, связанную с некачественным уровнем ПСД, подрядчик имел реальную возможность выполнить иные виды строительно-монтажных работ в рамках, не противоречащих условиям контракта, без отставания от сроков с незначительными корректировками и дополнениями в процессе реконструкции.
ГГГГ на заседании координационного штаба в администрации г. ГГГГ, что свидетельствовало о срыве работ на объекте, а также в связи в осенне-зимний период с неблагоприятными погодными условиями отрицательного воздействия на строительные конструкции. Впоследствии тепловой контур здания учреждения не был закрыт, замачивание стен со стороны северной пристройки привело к разрушению штукатурного слоя и дальнейшему разрушению камня-ракушечника. Также Подрядчик не принял защитные меры, исключающие замачивание фундаментов.
С начала работы Подрядчика на объекте ДД. ГГГГ строительным контролем было выдано 10 предписаний, из которых устранены только 4. ГГГГ, которому были даны поручения об активизации работ на объекте, увеличить количество рабочего персонала, представить в ГКУ «» догоночный график по выполнению строительно-монтажных работ и график прибытия рабочих и техники на объект, однако данные поручения в срок -ДД. ООО «» предложили возвратить аванс, расторгнуть договор по соглашению сторон или отработать сумму аванса в части выполнения работ по закрытию теплового контура здания.
Представленная ДД. ГГГГ сметная документация на согласование с объемами работ по закрытию теплового контура на сумму аванса, не была согласована и возвращена на доработку. После чего ДД. ГГГГ на рабочем заседании Штаба было поручено муниципальному заказчику, в лице МКУ «УКС», направить в адрес Подрядчика предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, при его несогласии расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
ГГГГ, в которых ГКУ «» указал, что подрядчик ненадлежащим образом выполняет условия, предусмотренные контрактом, при этом рекомендовал заказчику решить вопрос о проведении процедуры расторжения контракта, в ином случае возникнуть последствия в виде срыва освоения выделенных лимитов ДД. ГГГГ и ввода объекта в эксплуатацию. Севастополя до 2022 года» и освоению лимитов финансирования на ДД. По его мнению, технический заказчик выполнял свои обязанности надлежащем образом, а именно в части ведения строительного контроля за качеством и ходом выполнения работ Подрядчика ООО «», так как ими неоднократно выносились предписания подрядчику о выявленных нарушениях, своевременно информировали муниципального заказчика об отсутствии рабочих ресурсов на объекте, необходимого для своевременного выполнения СМР, срыве графиков и мероприятий по ФЦП и предлагали расторгнуть контракт с Подрядчиком, с условием возвратили отработки полученного авансового платежа л.
Будучи допрошенной свидетель стороны защиты ФИО51 в суде пояснила, что работала заместителем директора по проектно-издательским работам МКУ «УКС», в обязанности входило рассмотрение проектной документации, работа с Подрядчиками, выдача замечаний. Относительно деятельности отдела указала, что контракты на большие суммы согласовывал каждый отдел и только потом работу смотрел директор, это касалось и дополнительных контрактов, а также о продлении. ФИО32 был заместителем директора. Он занимался монтажными работами, выезжал на объекты, подписывал акт выполненных работ.
Что касается проектно-сметных работ, то выезжала она после чего докладывали директору. Юридическим отделом на тот момент руководила ФИО52 Она отвечала практически за всю работу с договорами, работа с соглашениями, дополнительными соглашениями, приказы, увольнение сотрудников, должностные инструкции. Листы согласования, которые она готовила, подписывались, после чего она с листами согласований шла к директору. Юридический отдел все сводит после чего относит на подпись директору.
По поводу контракта с ООО «» ей известно, что был заключен контракт на строительно-монтажные работы по реконструкции детского сада «». ГГГГ должны были закончить, потом имело место продление. При этом, документация ДД. ГГГГ была сделана с нарушениями, в связи с тем, что подрядчики не могли выполнять работу.
Суд, оценивая показания вышеуказанных представителя потерпевшего, свидетелей в качестве доказательств, как в отдельности, так и в совокупности с другими доказательствами по делу, а именно по способу отражения сведений, глубине и точности изложения фактических обстоятельств, а также отсутствию существенных противоречий, приходит к убеждению о том, что указанные показания являются достоверными, поскольку они убедительны, последовательны и не противоречивы, подтверждаются письменными доказательствам по делу и устанавливают одни и те же обстоятельства, свидетельствующие о совершении подсудимой преступления. Оснований не доверять показаниям указанных лиц у суда не имеется, поскольку судом не было установлено обстоятельств, указывающих на чью-либо заинтересованность в привлечении подсудимой к уголовной ответственности. Никаких оснований не доверять показаниям допрошенных в судебном заседании свидетелей обвинения и представителя потерпевшего, равно как и их оглашенным показаниям, не имеется. Суд учитывает доводы защиты об имеющихся противоречиях в показаниях указанных лиц, однако отмечает, что с момента совершения преступления прошло длительное время.
Кроме того, эти противоречия несущественны и объяснимы при их анализе и сопоставлении с другими доказательствами, а потому не могут рассматриваться как опровергающие доказанность подсудимой в содеянном, как это предлагает сторона защиты. ГГГГ, возбужденное в отношении должностных лиц ООО «» по факту растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. Цена контракта 82 000 000,00 рублей, НДС не облагается. Начало выполнения работ - с момента заключения контракта, окончание выполнения работ - до ДД.
ГГГГ, срок действия контракта - 31 декабря2019 года л. ГГГГ, которые признаны вещественными доказательствами л. В качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту ООО «» предоставлена банковская гарантия от ДД. Срок выполнения работ и срок действия контракта дважды продлевался.
ГГГГ были заключены в период, когда в силу нарушения Графика производства работ, не предоставления документов, подтверждающих расходование аванса, усматривались неисполнения подрядчиком договорных обязательств и неисполнения контракта в целом. Новое обеспечение исполнения обязательств по контракту не представлено, чем нарушены требования законодательства по закупкам. Заказчиком оплачен подрядчику авансовый платеж в сумме 24 600 000,00 рублей, однако подрядчиком не были предоставлены Заказчику документы, подтверждающие использование аванса по целевому назначению в полном объеме. Однако ввиду отсутствия действующего обеспечения исполнения контракта МКУ «УКС» было лишено возможности обращения взыскания за счет банковской гарантии, выданной ООО КБ «» на сумму 30 200 634,00 рублей, срок действия которой истек.
Требование МКУ «УКС» не исполнено, размер ущерба, причиненный подрядчиком - ООО «» муниципальному бюджету составляет в сумме 20 533 196,44 рублей, кроме того в виду неисполнения обязательств по контракту, не достигнут результат по нему, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд, необоснованное продление срока Контракта без наличия банковской гарантии, чем лишило возможности обращения взыскания с Подрядчика, причинению распорядителю бюджетных средств в лице МБУ «УКС» ущерба в особо крупном размере 20 533 196,44 рублей л. Евпатории от ДД.
Тимур Алиев Крым Евпаторийский городской суд вынес обвинительный приговор за злоупотреблением должностными полномочиями в отношении Олеси Харитоненко, ранее занимавшей должность главы муниципального образования - председателя Евпаторийского городского совета. Как сообщает пресс-служба суда, в 2016 году она дала указание чиновникам администрации города, в результате исполнения которого они совершили действия по незаконному изменению вида разрешенного использования земельного участка на территории муниципального образования.
За заключение этих контрактов Карен Тарминян и Андрей Туренко потребовали с директора строительной фирмы 5,7 млн рублей. О махинациях при строительном подряде стало известно ФСБ. В итоге всю троицу повязали.
Суд в Крыму арестовал на два месяца обвиняемых в убийстве девушки из Евпатории
Судья Евпаторийского городского суда Республики Крым Нанаров Алексей Александрович, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 19.3 КоАП Российской Федерации, в отношении Черновского Гурами Кахаберовича. База судебных актов Евпаторийский городской суд (Республика Крым). телефоны и адреса в каталоге судов на Евпаторийский городской суд отстранил от должности главу муниципального образования городской округ Евпатория Олесю Харитоненко.
Решение Евпаторийского городского суда Республики Крым от 04 мая 2018 г. по делу N 2-675/2018
По итогам рассмотрения дела суд признал ее виновной и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также бывшая чиновница лишена права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и финансовых полномочий на тот же срок. До исполнения приговора в части гражданского иска сохранен арест на имущество осужденной", - уточнили в ведомстве.
Указанные посетители в здание суда при необходимости сопровождаются работником аппарата суда, сотрудником службы судебных приставов.
Кроме того, лица, относящиеся к категории маломобильной группы населения, являющиеся участниками процесса, имеют право заявить ходатайство председательствующему судье по конкретному делу о проведении судебного разбирательства в зале судебного заседания, расположенного на первом этаже здания Евпаторийского городского суда, что обеспечит им возможность доступа к правосудию без ущерба для здоровья и общего состояния. Уважаемые посетители сайта! Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п.
Положения о порядке рассмотрения судами общей юрисдикции поступающих в электронной форме обращений граждан физических лиц , организаций юридических лиц , общественных объединений, органов государственной власти и или органов местного самоуправления утвержденного Постановлением Президиума Совета судей РФ от 21. Также, согласно п. В связи с чем, обращения, поступающие через официальный сайт суда раздел «Обращения граждан» , не могут быть рассмотрены в порядке, определенном гражданским, административным и уголовным процессуальными законодательствами.
Информация о ходе и результатах рассмотрения дел предоставляется на официальном сайте Евпаторийского городского суда Республики Крым в разделе «Судебное делопроизводство» либо посредством телефонной связи. Копии судебных решений и иные документы участникам судебного процесса направляются почтовой корреспонденцией, в том числе и по запросам, направляемым в суд. Отследить почтовые отправления возможно по номеру штрихового почтового идентификатору отправления, сведениям о котором будут предоставляться по телефону в почтовом отделении «Почта Крыма», либо по телефону общественной приемной Евпаторийского городского суда, сообщив Фамилию Имя Отчество и полный адрес, на который было отправлено письмо. Телефон общественной приемной Евпаторийского городского суда: 4-46-98. Телефон отдела обеспечения судопроизводства по гражданским и административным делам Евпаторийского городского суда: 3-04-23.
Пропуск в здание Евпаторийского городского суда осуществляется только для лиц, являющимися участниками судебного процесса, за 10-15 мин. Телефоны для справок: 4-42-48 — администратор суда, начальник общего отдела; 2-72-08 - заместитель начальника общего отдела ; 4-45-92 — начальник отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам и делам об административных правонарушениях; 3-04-23 - начальник отдела обеспечения судопроизводства по гражданским и административным делам; 6-01-72, 4-46-98 — общественная приемная.
Академия полиции в Евпатории. Полиция г Евпатории. Рыков судья Судак судья. Судакский городской суд. Председатель Судакского городского суда. Судья центрального суда Симферополя. Общественная палата Крыма.
Евпатория комитет по туризму. Общественная палата Анапа. Евпаторийский городской суд образец. Совет муниципальных образований Филипенко. Главы муниципальных образований закрытых территорий. Наименование муниципального образования Республики Крым. ОМВД Евпатория состав. Прокуратура г Евпатория Республики Крым. Судья Гятов Прохладненский суд.
ЗАГС Евпатория. Дворец бракосочетания в Евпатории. Евпатория проспект Победы 31. Новоозерное Крым новости.
Самые читаемые новости
- Самые читаемые новости
- Евпаторийский городской суд, Республика Крым: сайт, судьи, контакты
- Сайт евпаторийского городского суда
- Евпаторийский городской суд
Поджигатель администрации Евпатории получил 15 лет колонии
Евпаторийский городской суд вынес приговор по делу одного из братьев-танцоров из Евпатории Олега Станишевского, которого обвинили в половом сношении с девушками, не достигшими 16-летнего возраста (ч. 4 ст. 134 УК РФ). В Евпатории суд рассматривает уголовное дело в отношении бывшего директора городского управления капитального строительства местной администрации. В Евпатории суд рассматривает уголовное дело в отношении бывшего директора городского управления капитального строительства местной администрации. 297412, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 30 Тел.: (36569) 4-46-98 @ показать на карте. Евпаторийский городской суд. Просто Новости. Городской суд Евпатория. Суд Евпатории здание.
Евпаторийский городской суд
Евпатория сегодня: cвежие новости Евпатории, интересные события Евпатории, позновательные статьи, интервью, происшествия Евпатории. Евпаторийский городской суд отстранил от должности главу муниципального образования городской округ Евпатория Олесю Харитоненко. По данным «КП»-Крым, на скамье подсудимых оказались два экс-заместителя директора МКУ «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» (МКУ «УКС») Карен Тарминян и Андрей Туренко. Суд удовлетворил также иск зампрокурора Евпатории и взыскал с осуждённой в пользу муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 2 347 200,86 рублей. Верховым Судом Республики Крым установлено, что согласно протоколу пленарного заседания очередной десятой сессии Керченского городского совета 2 созыва от 19.12.2019 гола всего депутатских мандатов – 28, избрано депутатов — 28, присутствовали на сессии. В Евпатории суд рассматривает уголовное дело в отношении бывшего директора городского управления капитального строительства местной администрации.
Экс-председатель горсовета Евпатории на два года отправится в колонию
Результатом изменения вида разрешенного использования всего одного земельного участка расположенного по улице Киевской, с «Гостиничного обслуживания» на «Среднеэтажную жилую застройку» ,стало возбуждение сразу трёх уголовных дел и вынесение судом трёх приговоров. На следующей неделе я расскажу историю о ещё одном случае изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного на одном из центральных проспектов города Евпатории, также на «жилую застройку», которое, по всей видимости, произошло совсем недавно.
Приговор в законную силу не вступил, сейчас экс-глава горсовета находится под стражей 28 августа 2023.
Ваш отзыв может быть подвергнут редакторской правке или удален при несоблюдении требований. Требования: отзыв не должен содержать веб-ссылки отзыв не должен содержать ненормативную лексику. Спасибо за ваш отзыв. В ближайшее время он будет опубликован на сайте.
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности. Уважаемые пользователи, мы публикуем как отрицательные, так и положительные отзывы, но помните, что ваша позиция должна быть максимально аргументирована. Ваш отзыв может быть подвергнут редакторской правке или удален при несоблюдении требований. Требования: отзыв не должен содержать веб-ссылки отзыв не должен содержать ненормативную лексику.